建设工程合同竣工日期争议怎么处理
建设工程经验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
以哪个时间点作为工程的竣工日期很重要,法律意义在于可能会涉及到,支付工程款的本金及利息起算时间、计算违约金的数额、风险转移等一系列法律问题。为此,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定,发包人和承包对于建设工程实际竣工时间有争议的,按照下列具体的方式确定:
1、建设工程经过竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日期,若经验收不合格的,则需要承包人按合同约定标准或有关工程质量技术规范进行修复,并达到合同约定标准或符合有关工程质量技术规范,以重新验收合格之日作为实际竣工的日期;
2、建设工程的承包人提交了竣工验收报告后,而发包人故意拖延验收的,则竣工验收合格的时间就可能延后,此时属于发包人违约,以承包人提交竣工验收报告之日作为工程竣工的日期;
3、如果建设工程未经竣工验收就被发包人擅自使用的,则以发包人实际占有建设工程之日作为确定竣工日期。
上述是确定建设工程竣工日期的三种方式,但是从实务案例来看,确定建设工程竣工日期的案情中,比上述规定的情形较为复杂。例如,建设工程经过竣工验收,大部分合格的,也有少量建设工程存在质量瑕疵怎么办,最终法院的判决结果各不相同。
猜你喜欢内容
-
上交所是什么
上交所,全称为上海证券交易所,是一个为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管...
-
什么是资产阶级
资产阶级,指的是部分西方经济思想学派通过科学性手段对资本主义社会所做的阶级划分的其中一个富有阶级...
-
中小板和创业板的区别
中小板和创业板的区别主要表现在以下方面:1、进入门槛不同:中小企业板块的进入门槛较高,上市条件较为...
-
北向资金是什么意思
北向资金,又称为“北上资金”,是指从香港股市中通过沪股通的方式流入大陆股市的资金。在中国股市中,...
-
沪股通是什么
沪股通是指投资者委托香港经纪商,经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司,向上海证券交易所进行申...
-
建设银行的概述
建设银行是中国建设银行的简称,中国建设银行前身是中国人民建设银行,属于中央管理的大型国有银行。按...
-
什么是基金募集期
基金募集期指基金合同和基金招募说明书中所载明的,并经过中国证监会所核准的基金份额的募集期限,同时...
-
什么是基金销售牌照
基金销售牌照指由中国证监会所颁发的,用于证明从事基金产品销售的企业或机构具有基金销售资格的许可证...
-
600359股票是什么
600359股票代表新农开发,是新疆塔里木农业综合开发股份有限公司在上交所发行的股票,股票首发主承销商...
-
600019股票是什么
600019股票代表宝钢股份,是宝山钢铁股份有限公司在上交所发行的股票。公司主营业务是钢铁冶炼、加工,...






















